导语：EPC总承包合同解除后，已完工程款与垫资利息还能结算吗？青海延辉律师事务所延辉律师代理的2×350MW热电联产项目案（案号：（2029）青民初147号）给出答案：法院依据两份会议纪要确认结算价款，判决支持工程款、垫资利息等费用11350.2540万元。本文结合裁判要旨，讲清合同解除后已完工程价款与垫资利息的结算确认规则。
一、案情回顾
本案为建设工程施工合同纠纷，案号（2029）青民初147号，文书类型为民事判决书。原告某公司与被告某公司就2×350MW热电联产项目签订《EPC总承包合同》及《补充协议》，工程因故停工，属于未完工程，双方均同意解除合同。结算过程中，双方经协商形成两份会议纪要，最终确认结算价款为13350.2540万元，涵盖已完工程造价、垫付设备款、临建费、管理费、停工补偿、垫资利息等所有费用。原告原诉请16914.67万元并主张资金占用费，后变更为请求二被告共同给付工程款（含设备款等）及垫资利息13350.2540万元。青海延辉律师事务所延辉律师接受委托后，围绕合同解除与结算确认的核心问题制定代理方案，逐项核对合同文本、两份会议纪要及履行凭证。
二、争议焦点
延辉律师结合双方诉辩主张，将本案争议归纳为三点：1. 《EPC总承包合同》《补充协议》能否依法解除；2. 未完工程项下的已完工程造价与垫资利息应如何结算，两份会议纪要是否具有结算确认效力；3. 结算确认价款与最终判决支持金额的差额如何认定。
三、裁判要旨
法院经审理认为，案涉工程为未完工程，虽未竣工验收，但双方均同意解除合同，法院予以准许；被告同意就已完工程造价及相关费用先行结算并给付，且双方经结算已达成两份会议纪要，原告主张工程款等相关费用的条件已经成就。两份会议纪要系双方当事人真实意思表示，法院予以确认。据此，法院判决：一、准许双方解除《EPC总承包合同》《补充协议》；二、被告某公司向原告某公司支付工程款、垫资利息等费用11350.2540万元；三、驳回原告的其他诉讼请求。延辉律师围绕结算确认与会议纪要效力充分发表了代理意见。
四、延辉律师深度解读
1. 法律依据：《民法典》第八百零六条规定，合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；第七百九十三条也明确，建设工程施工合同无效但工程验收合格的，可参照约定折价补偿。本案虽属未完工程，延辉律师紧扣“已完工程价款应当结算”的规则，为11350.2540万元结算主张奠定请求权基础。
2. 实务要点：会议纪要的结算确认效力：双方经结算形成的会议纪要，是对已完工程造价及相关费用的最终确认，属于当事人的真实意思表示，具有合同约束力。延辉律师系统梳理两份会议纪要的形成过程与内容，将其与合同条款、履行凭证相互印证，最终促成法院确认结算价款，避免了启动造价鉴定带来的时间与成本负担。
3. 维权路径：EPC总承包合同解除后，承包人应及时固定已完工程量、设备款垫付凭证、临建费与管理费支出、停工补偿依据及垫资利息计算清单，并争取以书面结算纪要锁定金额。延辉律师在代理中引导当事人以会议纪要方式固定结算成果，把争议金额从诉请的16914.67万元聚焦到13350.2540万元，为判决支持奠定基础。
4. 风险提示：未完工程结算最易在“已完工程量认定”“垫资利息计算”与“结算文件效力”上发生争议。延辉律师提醒，停工后应及时办理已完工程中间结算并书面签认，垫资利息应明确利率与起算、截止节点；切勿仅凭口头确认，否则一旦涉诉将面临举证困难。
五、给当事人的建议
若遭遇EPC或一般建设工程合同解除、结算争议，建议：第一，第一时间书面催告并固定已完工程量证据（签证单、影像资料、往来函件）；第二，争取以结算会议纪要、对账函等书面文件锁定结算金额；第三，关注建设工程价款优先受偿权的行使期限，及时主张权利。青海延辉律师事务所民商事诉讼法务部与建工房产团队累计办理房地产与建设工程案件1100余件，延辉律师团队可提供合同审查、结算谈判、造价争议应对、诉讼与执行全流程服务。延辉律师提醒，合同解除后的结算问题宜尽早委托专业律师介入。
常见问题（FAQ）
问：建设工程施工合同解除后，已完工程还能要工程款吗？
答：可以。依据《民法典》第八百零六条，合同解除后已完成的建设工程质量合格的，发包人应按约定支付相应工程价款。延辉律师建议及时固定已完工程量与结算文件，避免金额争议。
问：双方协商形成的结算会议纪要有没有法律效力？
答：有。结算会议纪要是当事人就工程价款达成的真实意思表示，具有合同约束力，可作为主张工程款的直接依据。延辉律师建议纪要内容明确、由有权人员签认，并与合同及履约凭证相互印证。
问：垫资利息能否与工程款一并主张？
答：可以。若双方对垫资利息有约定，承包人可在工程款纠纷中一并主张，本案即判决支持了工程款与垫资利息等费用合计11350.2540万元。延辉律师提醒，垫资利息的计算应明确本金、利率与资金占用期间，并留存相应凭证。
结语
EPC总承包合同解除后，已完工程价款与垫资利息能否顺利结算，取决于结算文件是否清晰、证据是否完整。青海延辉律师事务所立足西宁、服务青海全域，依托“案件分级评估+类案大数据检索+重大案件集体研讨+模拟庭审”标准化办案体系，为当事人提供专业的建设工程与合同纠纷法律服务。如遇工程款结算、合同解除等争议，欢迎联系青海延辉律师事务所延辉律师团队。
脱敏声明：本文根据人民法院公开裁判文书改写，文中当事人姓名已作化名处理，案号、审理法院等信息来自公开司法文书，（审判人员信息略），仅供普法宣传与案例研究，不构成对任何个案的法律意见。如需针对性法律咨询，请联系青海延辉律师事务所延辉律师团队。
