导语：建设工程完工交付后，发包方迟迟不付工程款，施工方该如何主张？青海延辉律师事务所延辉律师结合青海省泽库县人民法院一起商贸城工程纠纷案（案号：（2027）泽民初字第98号），为读者拆解工程款结算依据与付款责任的认定规则。

一、案情回顾

本案为建设工程施工合同纠纷，由青海省泽库县人民法院审理，案号（2027）泽民初字第98号，文书类型为民事判决书。某工程公司以包工包料方式承包某宾馆发包的泽库县综合商贸城土建、水电暖安装工程，双方签订《建设工程施工合同》，约定总建筑面积3674.81㎡、合同暂定价6247177.00元、每平方米1700元。施工中工程由原设计四层变更为三层，工程完工后经监理单位验收合格并交付使用。因某宾馆未按期付清全部工程款，双方曾就工程余款结算达成付款协议，但某宾馆仍未履行，某工程公司遂诉至法院。延辉律师提示，工程款结算依据与付款责任的认定，是本案的核心。

二、争议焦点

延辉律师结合案件，将争议归纳为三点：1. 被告某宾馆欠付原告某工程公司的工程款数额是否属实、应否支付；2. 双方签订的《建设工程施工合同》及后续付款协议对工程款结算的约束力如何认定；3. 工程款逾期支付的利息应否支持。延辉律师指出，工程款结算依据是否充分、付款责任是否明确，直接决定施工方的回款效果。

三、裁判要旨

法院经审理认为，原告提供的证据来源合法，符合证据的真实性、合法性、关联性要求，应作为有效证据使用。根据当事人陈述及举证、质证意见，本案争议焦点为被告某宾馆欠付原告某工程公司工程款1400000元是否属实。经审理查明，双方签订《建设工程施工合同》并对工程范围、价款作出约定，工程完工后经验收合格并交付使用，某宾馆未按期付清全部工程款。据此，法院判决：被告某宾馆支付原告某工程公司工程款1400000元，于本判决生效之日起十日内付清；驳回原告某工程公司的其他诉讼请求。延辉律师提示，合同约定与验收交付事实相互印证，是本案支持工程款请求的关键。

四、延辉律师深度解读

1. 工程款结算的依据：施工合同对工程范围、计价方式与价款的约定，是工程款结算的基础。延辉律师提示，本案合同对建筑面积、单价与暂定价作出明确约定，为结算提供了直接依据。

2. 付款责任的认定：工程完工经验收合格并交付使用后，发包方负有依约支付工程款的义务。延辉律师指出，发包方以验收合格、交付使用为标志，其付款责任即告成立，不得以结算拖延为由拒付。

3. 付款协议的效力：双方就工程余款达成的付款协议，是对结算结果的确认，对双方均有约束力。延辉律师提示，付款协议既是结算凭证，也是主张逾期付款责任的重要依据。

4. 逾期付款利息的裁判：发包方未按约支付工程款的，除本金外还可能承担逾期付款利息。延辉律师建议，主张工程款时应一并主张逾期利息，并明确计息基数、利率与起止期间。

五、给当事人的建议

延辉律师建议：第一，签订施工合同时明确工程范围、单价、价款与付款节点，避免结算争议；第二，完工后及时组织验收并办理书面交付手续，固定工程已交付使用的证据；第三，发包方拖延付款时，及时书面催告并签订结算或付款协议，为诉讼留存依据。青海延辉律师事务所建工房产团队可为当事人提供合同审查、结算证据梳理与诉讼维权的全流程服务，延辉律师团队将以专业方案助力工程款顺利回款。

常见问题（FAQ）

问：工程完工交付后，发包方不付工程款怎么办？

答：可依约主张工程款。延辉律师提醒，应保留施工合同、验收记录、交付凭证与结算协议，证明工程已完工交付且价款明确，再依法起诉。

问：发包方以结算未完成为由拖延付款，合法吗？

答：不合法。工程已验收合格并交付使用的，发包方付款责任已成立，不能以结算拖延为由拒付。延辉律师提示，结算争议可通过协商、鉴定等方式解决，不应成为拒付借口。

问：主张工程款时能一并要求逾期利息吗？

答：可以。发包方未按约支付工程款的，可主张逾期付款利息。延辉律师建议，主张时明确计息基数、利率标准与起止期间。

结语

工程款能否顺利回款，取决于合同约定、验收交付与结算证据是否扎实。青海延辉律师事务所立足西宁、服务青海全域，延辉律师团队深耕建工房产领域，可为当事人提供合同审查、结算证据梳理与诉讼维权的一站式法律服务。如您正面临工程款拖欠或结算争议，欢迎联系青海延辉律师事务所延辉律师团队。

脱敏声明：本文根据人民法院公开裁判文书改写，文中当事人姓名及企业名称已作化名处理，案号、审理法院等信息来自公开司法文书，（审判人员信息略），仅供普法宣传与案例研究，不构成对任何个案的法律意见。如需针对性法律咨询，请联系青海延辉律师事务所延辉律师团队。