近日，西宁一起建设工程施工合同纠纷案件尘埃落定。法院对本案进行了全面审理，延辉律师围绕争议焦点充分发表代理意见，当事人的程序权利与实体利益得到充分保障。本文结合该案，由青海延辉律师事务所延辉律师为读者拆解其中的法律要点。

一、案件基本情况

案由：建设工程施工合同纠纷
审理法院：青海省西宁市城东区人民法院
案号：（2025）青****民初783号
文书类型：民事判决书
代理律师：青海延辉律师事务所延辉律师

二、案情回顾（已脱敏）

杨某向本院提出诉讼请求：1.请求人民法院依法判令某公司支付杨某工程款295644元；2.某公司支付违约金136587.53元（自2024年7月6日至2025年2月24日每日按应付工程款千分之二计算）；3.某公司负担。事实和理由：2024年3月5日，原、被告签订了《大商业砌筑风井、隔墙零星施工合同》，约定杨某负责该工程的施工，杨某依约完成了施工义务，现该工程已竣工交验，但某公司迟迟不履行付款义务，自2024年7月6日至今拖欠工程款共计295644元。经杨某多次催要，某公司拒不支付，致使杨某的合法权益受到损害。故此，为维护合法权益，请求人民法院依法判决。某公司

三、法院观点与裁判结果

本院认为，杨某依照双方的口头协议完成了约定的工程量，某公司对此进行了确认，并对工程款进行了核算，在扣除应扣款项之后，确认尚欠杨某工程款295644元，对此事实，本院予以确认。因杨某同意从上述款项中扣除税款32627.76元，某公司要求杨某支付其工程款的税金32627.76元的反诉请求，本院予以确认。2024年3月1日，某公司向杨某出具了工程结算单，说明在此前杨某已完成了合同约定的工程量，并不存在延期违约行为，因双方的书面合同是在工程完工并结算后补签的，合同约定的相关内容均与事实不符，对其效力，本院不予确认。某公司给付其违约金136587.53元的本诉请求本院不予支持。某公司
判决如下：一、被告（某房地产公司于本判决生效后五日内给付原告（反诉被告）杨某工程款263016.24元；二、驳回原告（反诉被告）杨某的其他本诉请求；三、驳回被告（某房地产公司的其他反诉请求。本诉

四、延辉律师解读

不动产物权的变动以登记为生效要件，合同效力与物权变动相互独立——未取得产权登记不影响合同效力，但直接影响权利实现路径。办案中准确把握二者关系，是制定诉讼策略的前提。

工程价款、租金、违约金的主张都有明确的诉讼时效（三年），从权利人知道或应当知道权利受损之日起算，及时发函、对账、起诉都能有效中断时效。

五、相关法律依据

《中华人民共和国民法典》合同编、物权编相关规定（第四百六十五条、第五百七十七条、第七百零三条等）。

六、常见问题解答

问：工程完工后甲方拖延结算怎么办？
答：应及时书面催告并固定已完工程量证据（签证单、影像资料、往来函件），必要时委托造价鉴定并提起诉讼，同时注意主张工程价款优先受偿权的期限。

问：租期内房东要卖房，租客必须搬走吗？
答：不一定。「买卖不破租赁」，租赁期内所有权变动不影响租赁合同效力，承租人有权继续占有使用至租期届满。

问：商品房逾期交房，购房者能主张什么？
答：可按合同约定主张逾期交房违约金；逾期达到约定或法定条件的，可主张解除合同并要求赔偿损失。

七、延辉律师实务建议

• 大额交易建议律师全程参与
• 签合同前核查产权、抵押、查封状态
• 履约过程的关键节点书面确认
• 发现违约及时发函催告，固定证据

八、结语

如果您在青海（西宁、海东、海西、海南、海北、玉树、果洛、黄南等地）遇到建设工程施工合同纠纷或其他法律问题，建议尽早咨询专业律师，把握维权时机。延辉律所推行标准化服务体系：委托后15分钟内初步响应、常规法律意见书7日内交付、24小时人工＋AI双轨法律服务热线，西宁总所与湟源、湟中分所三点布局，就近服务全省当事人。

遇到法律问题？延辉律师为您护航
免费咨询热线：0971-8117118 / 6129666  ·  地址：西宁市城西区黄河路158号（青海宾馆正对面）
在线留言咨询，专业律师及时回复

免责声明：本文根据公开裁判文书及办案实践整理改写，文中当事人均已化名处理，仅为法律知识分享，不构成正式法律意见。具体法律问题请咨询专业律师。