【问题描述】

有业主咨询：与装修公司签约时报价十万元全包，合同签得比较简单。施工到一半，工长不断提出水电改造要加钱、墙面找平要加钱、防水要加钱，累计增项三万余元，并表示不交钱就停工。工程已经停工半个月，业主骑虎难下，该怎么办？

【律师解答】

未经业主确认的增项，业主有权拒绝支付。《中华人民共和国民法典》第五百零九条规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务；第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。增项本质上是变更合同内容，必须由双方协商一致并形成书面确认，装修公司单方提出的增项对业主没有约束力。合同已明确约定的施工项目和总价范围内的内容，装修公司以增项名义重复收费、以停工相要挟，属于违约行为，业主不仅无需支付，还可以要求其承担工期延误的违约责任。

实践中需要区分两类增项：一类是合同漏项或施工中确实需要新增的项目（如隐蔽工程发现的实际问题），费用应由双方协商确认；另一类是低价签约、中途恶意加价的套路增项。后者往往伴随报价故意漏项、口头承诺全包等前期行为，若装修公司存在虚假宣传或欺诈，还可依据《中华人民共和国消费者权益保护法》向消协、市场监管部门投诉。

【实务建议】

第一，翻出合同和报价单逐项核对，凡合同范围内的项目坚决拒绝二次付费。第二，所有增项坚持"先报价、书面确认、再施工"，口头增项事后有权不认。第三，书面催告装修公司限期复工并保留证据，对方拒不复工的，可依据民法典第五百六十三条主张解除合同，要求退还多收费用并赔偿损失。第四，协商不成可向当地消协、住建部门投诉，或向法院起诉。今后签约建议采用详细报价单作为合同附件，并约定增项比例上限。

【结语】

装修增项不是装修公司想加就能加，书面确认是关键防线。青海延辉律师事务所提醒，个案情形不同，处理方式也有差异。本文内容仅供参考，个案问题请咨询专业律师。